ДОГОВОР № 09/2007 на производство строительно-монтажных работ

       Управление по физической культуре, спорту и туризму, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника  И.А. Смирновой, действующей на основании Положения №94, с одной стороны, и
ООО «***трой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора                     С. А. Молодцова,  действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили между собой настоящий договор на выполнение строительно-монтажных работ.

СТАТЬЯ 1.Предмет договора.
Подрядчик в счет  оговоренной  ст.2 настоящего договора стоимости выполнит
Изготовление и монтаж решеток на окна  в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика и проектно-сметной документацией.

СТАТЬЯ 2.Стоимость работ по договору.
2.1. Стоимость  работ по настоящему договору  составляет 32570  (тридцать две тысячи пятьсот семьдесят) рублей с НДС и определяется  расчетом договорной цены по фактическим затратам на основании данных ЦЦО по КО.

СТАТЬЯ 3.Обязательства Подрядчика.
Для выполнения настоящего договора Подрядчик в счет стоимости ст.2:
3.1. Выполнит своими силами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
в настоящем договоре, и сдаст работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, согласно СНиП.
3.2. Выполнит все свои обязательства, предусмотренные  настоящим договором.

СТАТЬЯ 4. Обязательства Заказчика.
Для выполнения настоящего договора Заказчик:
4.1. Затраты, возникшие у Подрядчика в связи с исправлением  выполненных работ, связанных с  корректировкой проектно-сметной документации, оплачиваются сверх стоимости, указанной в ст.2.
4.2. Если Заказчик не выполнит все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ на объекте, Подрядчик имеет право на продление окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию.
В этом случае стороны примут  все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

СТАТЬЯ 5. Сроки выполнения работ.
5.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в срок:  по ноябрь 2007 г.
5.2. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора, что приведет к дополнительным затратам времени и денежных средств, согласованные сроки будут отодвинуты соразмерно этому времени. Стоимость работ в этом случае Подрядчик  уточняет составлением предварительной сметы расходов и согласовывает с Заказчиком.

СТАТЬЯ 6. Платежи  и расчеты.
6.1. Заказчик производит оплату за выполненные работы  денежными средствами в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

СТАТЬЯ 7. Производство работ.
7.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения  их надлежащим качеством.
7.2. С момента начала работ и до их завершения  Подрядчик ведет журнал производства работ, а также фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, и имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

СТАТЬЯ 8. Приемка выполненных работ.
8.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.

СТАТЬЯ 9. Гарантии.
9.1. Подрядчик гарантирует:
-выполнение всех работ в полном объеме  и в сроки, определенные условиями
настоящего договора;
-качество выполнения всех видов работ в соответствии  с проектной документацией и действующими нормами;
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке и в период гарантийной эксплуатации.

СТАТЬЯ 10.Особые условия.
10.1.При исполнении договора стороны руководствуются:
действующими законодательными актами, указаниями и вновь издаваемыми документами по вопросам капитального строительства в течение действия договора, ГК РФ, договором подряда и настоящими особыми условиями.
10.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не включены в договор,  должна быть оформлена письменно в форме дополнения к договору и подтверждена обеими сторонами.
10.3. Споры, возникшие между сторонами при заключении и исполнении договора, разрешаются в арбитражном суде.
10.4. Срок действия настоящего Договора: с начала подписания до исполнения сторонами всех своих обязательств.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector