ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Договору на выполнение строительно-монтажных работ

ООО «Эркер» именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Директора, действующего на основании Устава и

ООО  «Стройка», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Директора,  действующего на основании Устава, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Предмет договора

Субподрядчик в счет  оговоренной  ст.2  настоящего договора стоимости выполнит строительно-монтажные работы по  ликвидации сушильно-топочного отделения ОФ №1 «Кировская».

СТАТЬЯ 2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется в сумме  4500000 (четыре миллиона пятьсот тысяч ) руб. с НДС.

2.2. При возникновении дополнительных работ в ходе строительства обе стороны примут меры к их уточнению и внесению изменений в первоначальную стоимость, сроков  или одного из этих параметров.

СТАТЬЯ 3. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения настоящего договора Субподрядчик в счет стоимости ст.2:

3.1. Выполнит своими силами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные

в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдаст работы  Подрядчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, согласно СН и П.

3.2. Оплачивает Подрядчику генподрядные услуги в размере 4% от договорной цены.

3.3. Выполнит все свои обязательства, предусмотренные  настоящим договором.

СТАТЬЯ 4.Обязательства Подрядчика

Для выполнения настоящего договора Подрядчик:

4.1. Обеспечивает материальными ресурсами и техническими средствами. В случае использования материалов и механизмов Субподрядчика Подрядчик оплачивает Субподрядчику по счетам, согласованным с Заказчиком.

4.2. Если Подрядчик не выполнит все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ на объекте,  Субподрядчик имеет право на продление окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию.

В этом случае стороны примут  все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

СТАТЬЯ 5. Сроки выполнения работ

5.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в  течение 7 дней со  дня подписания настоящего договора.

5.2. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора, что приведет к дополнительным затратам времени и денежных средств, согласованные сроки будут отодвинуты соразмерно этому времени. Стоимость работ в этом случае Субподрядчик  уточняет составлением предварительной сметы расходов и согласовывает с Подрядчиком.

СТАТЬЯ 6. Платежи  и расчеты

6.1.Подрядчик производит расчет за выполненные объемы работ в денежном выражении по мере поступления денежных средств от Заказчика.

СТАТЬЯ 7. Производство работ.

7.1. В случае если Подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы,  Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости затрат обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения  их надлежащим качеством.

7.2. С момента начала работ и до их завершения  Субподрядчик фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Субподрядчика, предоставляет исполнительную документацию до подписания актов на выполненные объемы работ.

СТАТЬЯ 8. Приемка законченного строительства

8.1. Приемка законченного строительства  осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.

СТАТЬЯ 9. Гарантии

          9.1. Субподрядчик гарантирует:

  • выполнение всех работ в полном объеме  и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
  • качество выполнения всех видов работ в соответствии  с проектной документацией и действующими нормами;
  • своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке и в период гарантийной эксплуатации.

СТАТЬЯ 10.Особые условия

10.1.При исполнении договора стороны руководствуются:

действующими законодательными актами, указаниями и вновь издаваемыми документами по вопросам капитального строительства в течение действия договора, ГК РФ, договором подряда и настоящими особыми условиями.

10.2. В случае поставки материалов и конструкций Подрядчиком стоимость приобретенных материалов оплачивается по счетам.

10.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не включены в договор,  должны быть оформлены письменно в форме дополнения к договору и подтверждена обеими сторонами.

10.4. Споры, возникшие между сторонами при заключении и исполнении договора, разрешаются в арбитражном суде.

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах.



Ссылка на основную публикацию