ДОГОВОР №3/08 На замену трубопроводов ОАО «Шахты ***».

       ОАО  «Шахта ***», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Харитонова В.Г.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и

       ООО  «***трой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  Директора  Молодцова С.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:

                               СТАТЬЯ 1.Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами по заданию Заказчика и в соответствии с проектно-сметной документацией работы, указанные в п.1.2 настоящего Договора и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

–        Подрядчик обязуется выполнить  замену трубопроводов на площадке шахты *** (Кожух из труб Д=720*10).

–        Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с условиями договора, заданием Заказчика и проектно-сметной документацией, выданной и утвержденной Заказчиком.

                         СТАТЬЯ 2.Сумма Договора и порядок расчетов.

       2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с фактически выполненными объемами работ.

       2.2.Ориентировочная стоимость работ, выполняемых на объекте, составляет 41597 (сорок одна тысяча пятьсот девяносто семь) руб., согласно расчету договорной цены (Приложение: Локальная смета №2 форма по МДС). Полная стоимость строительства объекта  будет определена после выдачи Заказчиком  проектно-сметной документации в полном объеме и составлением дополнительного соглашения к настоящему договору. Стоимость вышеперечисленных работ будет определяться расчетом договорной цены по фактическим затратам:

—          размер средств на оплату труда определяется путем перемножения сметной з/платы на индекс, который ежемесячно определяется Центром по ценообразованию.

—          затраты на эксплуатацию механизмов Заказчик оплачивает за фактически отработанное время по планово-расчетным ценам Подрядчика.

—          Подрядчик приобретает материалы и оборудование, используя средства предоплаты       по рыночным ценам, согласованным с Заказчиком, с учетом товарно-транспортных (10,3%) и заготовительно-складских расходов (2%).

—          затраты на временные здания и сооружения, а также непредвиденные затраты оплачиваются Заказчиком по факту.

—          Заказчик компенсирует зимние затраты в зимний период с 25 октября по 20 апреля ежемесячно  в сумме 5,67%*12 мес/6мес = 11,34% от СМР в текущих ценах.

—          Перевозку рабочих Заказчик оплачивает по фактическим затратам.

       2.3. Заказчик  не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, оплачивает Подрядчику стоимость выполненных за предыдущий период работ  на основании актов формы КС-2 и актов выполненных работ по форме КС-3 (утвержденных постановлением Российского статистического агентства №100 от 11.11.1999 г).

 Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 15 дней  со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного строительством объекта и счетов-фактур.

     2.4.  Договорная цена, оговоренная в п.2.2, будет меняться по мере поступления проектно-сметной документации от Заказчика.

Обе стороны примут меры к  уточнению дополнительных объемов работ путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору об изменении первоначальной стоимости, сроков  или одного из этих параметров.

        Никакие устные соглашения по этому вопросу силы не имеют.

       2.5. Увеличение стоимости и сроков строительства или одного из этих параметров, вызванного обстоятельствами непреодолимой силы, оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору.

                             СТАТЬЯ 3.    Обязательства Подрядчика.

       Для выполнения настоящего договора Подрядчик в счет стоимости ст. 2 обязуется:

        3.1. Выполнить своими силами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные

в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта.

        3.2. Поставить на строительную площадку необходимые  материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную  технику, за исключением материалов, оборудования, изделий, поставляемых Заказчиком, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

        Оборудование и материалы поставки Заказчика определяются  проектом или настоящим Договором.

        3.3. Нести  ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору своими силами и привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

         3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

                                   СТАТЬЯ 4.  Обязательства Заказчика.

          Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

    4.1. В 3-х дневный срок со дня подписания настоящего договора передать Подрядчику по акту (подписанному Подрядчиком и Заказчиком) пригодную для производства работ  строительную площадку на период строительства  и указать место свалки грунта и строительного мусора.

    4.2. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию, составленную в соответствии с требованиями действующих в РФ строительных норм и правил, согласованную и утвержденную в установленном порядке. Предоставление Заказчиком ненадлежаще оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредоставлению. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.

Затраты, возникшие у Подрядчика по вине Заказчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком сверх стоимости, указанной в ст.2 настоящего договора.

    4.3. Производить необходимые согласования в ходе строительства с проектной организацией и органами Госнадзора;

    4.4. Принимать выполненные объемы работ от Подрядчика не позднее 3-х дней с момента предъявления формы КС-2 и формы КС-3, контролировать ведение исполнительной технической документации;

    4.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика) и графиком финансирования по настоящему договору, качеством поставленных Подрядчиком материалов;

    4.6. Немедленно заявлять Подрядчику об обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих качество работ, иных недостатков и дефектов;

    4.7.Обеспечить приемку законченных строительством объектов и подписание промежуточных актов технической готовности, актов на скрытые работы;

    4.8.Передавать и принимать исполнительную документацию.

    4.9.Предоставить Подрядчику самостоятельность в выборе Субподрядчиков и поставщиков материалов и оборудования.

    4.10. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статье 2 настоящего договора.

    4.11. Если Заказчик не выполнит все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ на объекте,  Подрядчик имеет право на продление окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию.

 В этом случае стороны примут  все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

                     СТАТЬЯ 5. Сроки выполнения работ.

          5.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в течение 10 дней  со дня подписания настоящего Договора и при условии выдачи Заказчиком Подрядчику предоплаты на приобретение материалов в сумме 26000 руб. с учетом НДС.

          5.2. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора, что приведет к дополнительным затратам времени и денежных средств, согласованные сроки будут отодвинуты соразмерно этому времени. Стоимость работ в этом случае Подрядчик  уточняет составлением предварительной сметы расходов и согласовывает с Заказчиком.

                                          СТАТЬЯ 6. Производство работ.

         6.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы,  Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения  их надлежащим качеством.

         6.2. С момента начала работ и до их завершения  Подрядчик ведет журнал производства работ, а также фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

                  СТАТЬЯ 7. Приемка законченного строительства.

          7.1. Приемка законченного строительства  осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором в соответствии с  установленным

порядком, действующим на дату подписания договора.

                     СТАТЬЯ 8. Гарантии.

          8.1. Подрядчик гарантирует:

           -выполнение всех работ в полном объеме  и в сроки, определенные условиями

настоящего договора;

            -качество выполнения всех видов работ в соответствии  с проектной документацией и действующими нормами;

            -своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке и в период гарантийной эксплуатации.

            -гарантийный срок на выполненный объем работ составляет 12 месяцев.

                   СТАТЬЯ 9.Особые условия.

         9.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

         9.2. Срок действия договора – с момента  подписания до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

         9.3. При исполнении договора стороны руководствуются:

действующими законодательными актами, указаниями и вновь издаваемыми документами по вопросам капитального строительства в течение действия договора, ГК РФ, договором подряда и настоящими особыми условиями.

         9.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

         9.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в процессе переговоров, в случае не достижения соглашений – арбитражным судом в установленном порядке.

                    СТАТЬЯ 10. Ответственность сторон и одностороннее расторжение договора.

       10.1. Заказчик несет ответственность за своевременное выполнение условий настоящего Договора и финансирование выполняемых работ.

       10.2.Подрядчик несет ответственность за качество и своевременность начала и окончания выполняемых работ, качество и сохранность поставляемых материалов, за деятельность привлекаемых субподрядных организаций.

       10.3.Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

— задержки Подрядчиком начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

— систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

— аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

       10.4.Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

— финансовой несостоятельности Заказчика, при наличии подтверждающих документов, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы,  или задержки их более чем на один месяц;

—          консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика на срок, превышающий один месяц.

—          при систематическом неисполнении условий настоящего Договора Заказчиком.

10.5.При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость его фактических затрат.

       10.6.Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне не позднее чем за 15 дней до прекращения работ. Договор расторгается в установленном порядке, в связи с этим при расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.

        10.7.За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

                    СТАТЬЯ 11. Охрана.

        11.1.Сохранность материальных ценностей  на объекте обеспечивает Подрядчик в рабочее время, а Заказчик – в нерабочее время, выходные и праздничные дни.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector