Договор поставки

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТА», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Краюшкина Виктора Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Желдорреммаш», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного ***а — филиала ОАО «Желдорреммаш» Боярчукова Виктора ***ича, действующего на основании доверенности №2П-3734 от 26.06.2009 г. с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить  реле электротепловые серии РТТ85, именуемое в дальнейшем  «Товар».

1.2  Количество, номенклатура (ассортимент) и цена Товара определяются в Спецификациях, которые составляются на каждую поставку, подписываются обеими сторонами, скрепляются печатями и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

  1. Цена и порядок расчетов

2.1 Покупатель оплачивает поставленную Поставщиком продукцию по отпускным ценам    на момент согласования поставки (оформления спецификации).

2.2  Цена на продукцию может меняться в связи с изменениями цен на материалы и энергоносители. При изменении цены  Покупателю направляется уведомление за 30 календарных дней.

2.3  Цена на оплаченную продукцию фиксируется и изменению не подлежит.

2.4 Общая стоимость настоящего договора составляет 156 099,84 (сто пятьдесят шесть тысяч девяносто девять) рублей, в том числе НДС 18 % (23 811,84 рублей).

2.5  В стоимость Товара не входит стоимость доставки.

В случае отгрузки Товара железнодорожным транспортом, транспортные расходы Покупатель возмещает в течение 3-х (трех) банковских дней после выставления Поставщиком счета за транспортные услуги Покупателю. В случае  отгрузки Товара транспортно-экспедиционными компаниями Покупатель оплачивает транспортные услуги при получении груза. Самовывоз Товара осуществляется за счет Покупателя.

2.6  Покупатель осуществляет оплату Товара путем предоплаты в размере 100 (сто)% от стоимости Товара,  указанной в Спецификации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7  Цена на оплаченный Товар фиксируется и изменению не подлежит.

                                                        

    3. Обязанности сторон

3.1  Поставщик обязан:

3.1.1 Осуществлять поставку Товара в количестве и в сроки, предусмотренные спецификацией, передать Покупателю Товар, свободный от любых прав третьих лиц, согласно условиям настоящего договора.

3.1.2 Предоставить на Товар сопроводительные документы, техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и заверенную копию сертификата качества (сертификат соответствия) или документ, свидетельствующий о необязательности его сертификации.

3.1.3  Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки, возникшие по вине Поставщика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара.

3.2   Покупатель обязан:

3.2.1 Осуществлять необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара и его проверку при приемке по качеству, количеству и комплектности.

3.2.2  Оплатить Товар в размере, установленном настоящим договором.

3.2.3 За 30 (тридцать) дней до начала планируемого месяца поставки Товара направить Поставщику разнарядку с указанием количества, номенклатуры (ассортимента) Товара, а также с указанием Грузополучателя и его адреса.

4. Условия поставки и приемки Товара

 

4.1 Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) дней после поступления денежных средств (100% — предоплата) на расчетный счет Поставщика.

4.2 Поставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки транспортно-экспедиционной компанией, железнодорожным транспортом в контейнерах грузовой скоростью, самовывозом или иным способом. Способ поставки определяет поставщик по согласованию с Покупателем.

4.3 Поставщик за 5 (пять) дней уведомляет Покупателя о дате осуществления отгрузки Товара. Уведомление может быть произведено по почте, факсимильным сообщением или иным способом с подтверждением получения уведомления Покупателем.

4.4 Приемка Товара производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и количеству №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966, утвержденных Постановлением Госарбитража СССР в части, не противоречащей действующему законодательству и настоящему договору. В случае необходимости Покупатель вправе привлечь независимую организацию  для осуществления приемки Товара, его экспертизы по качеству.

4.5 В случае выявления при приемке Товара несоответствия условиям настоящего договора или сопроводительным документам, Покупатель извещает Поставщика о выявленных несоответствиях и приостанавливает приемку сроком на 3 (три) дня. В случае неполучения ответа в течение 3-х (трех) дней и неявки представителя Поставщика для составления акта  приемки об устранении расхождения по количеству и качеству при приемке Товара, Покупатель завершает приемку с участием представителя общественности, составляет акт приемки с отражением нарушений условий настоящего договора поставки или несоответствия сопроводительным документам.

4.6 Датой поставки Товара (датой исполнения обязательства Поставщиком по передаче Товара        Покупателю) считается дата передачи Поставщиком Товара первому  грузоперевозчику.

 В случае самовывоза передача Товара осуществляется путем подписания акта приема-передачи Товара, при этом представитель Покупателя должен предоставить надлежаще оформленную доверенность о получении ТМЦ.

 

5. Комплектность, качество и гарантии

 

5.1 Комплектность, качество и маркировка Товара должны отвечать требованиям государственных стандартов, ТУ на соответствующий вид Товара.

5. 2  В случае, если в течение гарантийного срока Товар или его отдельные части станут непригодными по вине Поставщика для дальнейшего использования, Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по  почте, факсимильным сообщением или иным способом; после подтверждения Поставщиком о готовности принять некачественный Товар Покупатель направляет его в адрес Поставщика. Поставщик производит бесплатный гарантийный ремонт  Товара и/или замену некачественного Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней, если Товар  или его отдельные части непригодны по вине Поставщика для дальнейшего использования.

Расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта, заменой, транспортировкой Товара, непригодного для дальнейшего использования по вине Поставщика, Покупателем не возмещаются.

5.3  Поставщик гарантирует поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить  сохранность Товара  от повреждений при его перевозке и хранении.

 

6. Переход права собственности

 

6.1 Право собственности переходит к Покупателю в момент передачи Товара первому грузоперевозчику, о чем свидетельствует штамп в соответствующей товарно-транспортной накладной.  При условии самовывоза право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент Получения Товара на складе Продавца.


7. Ответственность сторон

 

7.1 За неисполнения или ненадлежащее исполнения условий настоящего договора. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

7.2  В случае нарушения сроков поставки по вине Поставщика более чем на 10 (десять) дней, Покупатель имеет право отказаться от дальнейшей поставки Товара по договору или взыскать неустойку в размере 0,05% от суммы стоимости  Товара, не поставленного в срок, за каждый день просрочки, но    не      более 5 (пяти)% от суммы стоимости не поставленного в срок Товара.

7.3  В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п. 3.2.3 настоящего договора Поставщик имеет право отказаться от изготовления Товара и (или) не несет ответственность перед Покупателем за нарушение сроков поставки, указанных в п. 4.1. договора.

8. Разрешение споров

8.1 Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации  и обычаев делового оборота.

8.2 При  возникновении разногласий в процессе заключения договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в течение 10 (десяти) дней с момента получения этого предложения принять меры по согласованию соответствующих условий договора или письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения.

8.3 При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в порядке предусмотренным действующим законодательством.

9. Изменение и расторжение договора

 

9.1 Односторонний отказ от исполнения  настоящего договора или одностороннее его изменение допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон, путем уведомления другой стороны за 30 (тридцать) календарных дней.

9.2 Изменения и дополнения в настоящий договор должны быть составлены  в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих сторон и заверены печатями. Все изменения и дополнения прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.

9.3 Изменения и дополнения, переданные факсом или электронной почтой, должны быть      в    течение 14 (четырнадцати) дней подтверждены письменно.

10.  Основания освобождения от ответственности

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые  стороны не смогли предвидеть или предотвратить.

10.2 Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана обязана в течение 5 (пяти) дней в письменной форме известить вторую сторону о наступивших обстоятельствах.

 Достоверность наступления указанных обстоятельств должна подтверждаться справками соответствующих государственных органов.

10.3 В случае наступления обстоятельств чрезвычайного характера срок исполнения обязательств отодвигается на срок вышеуказанных обстоятельств.

10.4 Наличие форс-мажорных обстоятельств не может служить основанием неуплаты сумм ранее существовавшей задолженности.

 

11. Заключительное положение

 

 11.1 Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2009 г., а в части расчетов — до их окончания.

11.2 Стороны обязаны в течение суток уведомить друг друга  об  изменении своих реквизитов, адресов и банковских данных.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.3  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Поставщика, второй у Покупателя.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector