ДОГОВОР №

____________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ОАО « Глория Джинс», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  Генерального директора Скиба А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг технического обслуживания, ремонта, монтажа, демонтажа следующего оборудования:

_________________________ с использованием собственных материалов и запасных частей, согласно заявкам, поступающим от Заказчика в период действия настоящего договора, в соответствии с  согласованным сторонами перечнем работ, изложенном в Приложениях к настоящему Договору.

1.2. Техническое обслуживание включает в себя проведение профилактического осмотра и профилактических работ оборудования в объемах, согласно Приложению № 1.

1.3. Ремонт оборудования включает в себя услуги, согласно Приложению № 1. Необходимость проведения ремонта оборудования и объем работ определяется в каждом конкретном случае после выявления неисправностей в работе оборудования.

1.4 Демонтаж и монтаж оборудования включает в себя услуги, согласно Приложению №1 которые производятся по отдельным заявкам Заказчика.

1.5.Объёмы, стоимость и сроки проводимых работ оформляются  дополнительными соглашениями к данному договору и являются его неотъемлемой частью.

1.6.Оказание исполнителем услуг производится на территории административных образований  СФО.

2.Цены и порядок расчетов.

2.1. Услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком по договорным ценам, в соответствии с дополнительными соглашениями.

2.2. Услуги, предоставляемые Исполнителем по ремонтным  и монтажным работам сверх объема работ, перечисленных в Приложении № 1, а также запасные части и расходные материалы, используемые при выполнении услуг, оплачиваются по договорным ценам, согласованным сторонами в каждом конкретном случае.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится по безналичному расчету в соответствии со счетом, выставляемым Исполнителем, в течение 5-ти  рабочих дней  после подписания сторонами «Акта приема-сдачи выполненных работ».

3.Порядок сдачи и приема работ.

3.1. Исправность оборудования после выполнения работ проверяется в присутствии Заказчика, в соответствии с требованиями Эксплуатационной документации.

3.2. В течение 3 дней после завершения работ Исполнитель и Заказчик подписывают двухсторонний «Акт приёма-сдачи выполненных работ».

3.3. В случае мотивированного отказа  Заказчика подписать Акт «приёма-сдачи выполненных работ» в течение 3 дней после завершения работ составляется Акт разногласий с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. Права и обязанности Заказчика.

4.1. Права Заказчика:

4.1.1. Контролировать объем и качество выполненных работ.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Производить оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

4.2.2.Обеспечить соблюдение требований к помещению, предназначенному для размещения оборудования, к системам заземления и электропитания, согласно Эксплуатационной документации.

4.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Исполнителя в помещения Заказчика для проведения работ по настоящему договору.

5. Права и обязанности Исполнителя.

5.1. Права Исполнителя:

5.1.1. Приостановить работы на объекте при невыполнении Заказчиком  требований Эксплуатационной документации и обязательств по настоящему  Договору.

5.2. Обязанности Исполнителя:

5.2.1. Проводить работы указанные п.1.1, в согласованный с Заказчиком срок.

5.2.2. Инструктировать по просьбе Заказчика его работников об особенностях эксплуатации оборудования.

6. Особые условия.

6.1. О желании расторгнуть настоящий договор одна сторона письменно извещает другую сторону за один календарный месяц.

6.2. Вызов мастера производить по телефону  в ________________________________________________________________

 

 

7. Ответственность сторон.

7.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за неисправность оборудования после его монтажа, демонтажа, ремонта, технического обслуживания в случае нарушения последним правил эксплуатации или нестабильности электрической сети.

7.2. За нарушение п.2.3 настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.1 % за каждый день просрочки от суммы счета.

7.3. Если срок выполнения работ превышает срок, установленный подпунктом 5.2.1, Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, сверх сроков, установленных для выполнения работ.

8. Гарантии.

8.1. Исполнитель при ремонте или замене каких-либо запчастей оборудования, указанного в п.1.1., гарантирует их бесперебойную работу в течение 12 месяцев со дня установки.

8.2. В случае поломки замененных либо отремонтированных запчастей в течение  гарантийного периода Исполнитель обязуется произвести их ремонт или замену за свой счет.

9. Срок действия Договора.

9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «27»  марта  2012 г. по «31» декабря   2012 г.

9.2. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному на каждую из сторон. Все изменения в настоящий Договор вносятся путем заключения дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами, и являются его неотъемлемой частью.

9.3. Все Приложения, указанные в тексте настоящего Договора, подписываются сторонами и являются неотъемлемой его частью.

9.4. Действие настоящего договора продлевается на один год, если ни одна сторона за 15 дней до окончания установленного срока не уведомит противоположную сторону о намерении не продлевать договорные отношения.

10. Прочие условия

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае если стороны не придут к соглашению, разрешение спора передается на рассмотрение Арбитражного суда, находящегося по месту расположения ответчика.

11.Форс-мажор.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с ГК РФ, повлекших неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector