ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору субподряда

27 июля 2016 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Мега-Мастер» (далее по тексту – Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «АртАкцент» (далее по тексту – Ответчик) был заключен договор субподряда за № 166, в соответствии с которым Истец является Субподрядчиком, а Ответчик – Генподрядчиком.

Во исполнение своих обязательств по договору Истец по заданию Ответчика выполнил ряд работ по огнезащитной обработке металлических несущих конструкций Губернского центра спорта (стадион Химик), предусмотренных утвержденной Ответчиком сметой.

Работы были выполнены в надлежащие сроки и надлежащего качества, что подтверждается заключением, выданным Государственным учреждением «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Московской области от 25.12.2006. №2-07-2109.

Пункт 4.2.6. договора № 166 от 27 июля 2006г. гласит, что сдача результата работ Субподрядчиком и приемка его Генподрядчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. В случае выявления недостатков при приемке работ, Генподрядчик и Субподрядчик оформляют акт с указанием Субподрядчику срока устранения недостатков.

Выполненные Истцом работы были приняты Ответчиком в полном объеме, что подтверждается актами, подписанными двумя сторонами.

Согласно п. 2.3 того же договора Генподрядчик после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акт ф. КС-2, ф. КС-3), перечисляет на расчетный счет Субподрядчика стоимость выполненных работ, с учетом ранее выплаченных авансов в течении 10 календарных дней.

Свою обязанность по оплате выполненных Истцом работ Ответчик исполнил частично: согласно одной из счет – фактур (счет – фактура № 2/48 от 28.09.2007.) стоимость выполненных работ с учетом налога составила 9201024 (Девять миллионов двести одна тысяча двадцать четыре) рублей.

22.10.2007г. на основании платежного поручения № 333 от 22.10.2007г. на счет Истца Ответчиком была перечислена денежная сумма в размере 3000000 (Трех миллионов) рублей, что является частичной оплатой выполненных работ по указанной счет — фактуре.

Таким образом, на настоящий момент сумма задолженности Ответчика перед Истцом составляет 6201024 (Шесть миллионов двести одна тысяча двадцать четыре) рубля.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами 16.11.2007г. Истцом была направлена письменная претензия на юридический адрес Ответчика с требованием погасить задолженность. Подтверждением направления претензии является опись вложения в письмо от 16.11.2007г. и уведомление о получении Ответчиком претензии от 20.11.2007г.

Однако, Ответчик не отреагировал на претензию, оставив ее без рассмотрения.

Кроме того, на основании п. 6.2 договора № 166 от 27 июля 2006г.  в сумму исковых требований включается пеня в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки оплаты. Расчет размера договорной неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства прилагается к исковому заявлению.

Акты сдачи-приемки выполненных работ (акт ф. КС-2, ф. КС-3) были подписаны Ответчиком 28.09.2007., соответственно свою обязанность по оплате Ответчик должен был исполнить до 08.10.2007.

С этого момента у него возникает просрочка оплаты по договору и начисляется договорная пеня (расчет пени прилагается).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 309, 314 ГК, ст. 333.21 НК РФ, ст.ст. 125-127, 167 АПК РФ,

ПРОШУ:

 

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АртАкцент» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Мега-Мастер» денежную сумму в размере 6201024,00 (шесть миллионов двести одна тысяча двадцать четыре) рубля  в счет задолженности по договору субподряда от 27.07.2006г. за №166;

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АртАкцент» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Мега-Мастер» денежную сумму в размере 1373 (Одна тысяча триста семьдесят три) рубля 28 (Двадцать восемь) копеек пени за каждый день просрочки оплаты по договору субподряда от 27.07.2006г. за №166;

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АртАкцент» все понесенные по делу судебные расходы.

Приложение:

1. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

2. Копия протокола о переизбрании директора от 01.10.2007.

3. Копия договора субподряда от 27.07.2006г. за №166.

4. Копии счет — фактуры № 2/48 от 28.09.2007.

5. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от 28.09.2007.

6. Копия реестра СМР за сентябрь 2007.

7. Копия расчета договорной цены к акту № 02-1-18-1.

8. Копия акта о приемке выполненных работ от 28.09.2007.

9. Копия локальной ресурсной ведомости.

10. Копия заключения Государственного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Московской области от 25.12.2006. №2-07-2109.

11. Копия платежного поручения №333 от 22.10.2007.

12. Копия претензии от 16.11.2007.

13. Копия описи вложения в письмо от 16.11.2007г.

14. Копия уведомления от 20.11.2007г.

15. Копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 16.11.2007.

16. Расчет размера договорной неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства.

17. Ходатайство о направлении почтовой корреспонденции.

18. Доказательство оплаты госпошлины.

19. Доказательство направления копии искового заявления Ответчику.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector