ООО «***трой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Молодцова С.А., действующего на основании Устава, и
ООО «Новые технологии», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора Евдокимова И.В., действующего на основании Устава, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1.Предмет договора.
Субподрядчик в счет оговоренной ст.2 настоящего договора стоимости выполнит
строительно-монтажные работы на Бетонировании устья наклонного путевого ствола участка ***ский Моховского угольного разреза ОАО «УК «***разрезуголь».
СТАТЬЯ 2.Стоимость работ по договору.
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется в сумме 255864 (двести пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб. с НДС.
2.2. При возникновении дополнительных работ в ходе строительства обе стороны
примут меры к их уточнению и внесению изменений в первоначальную стоимость,
сроков или одного из этих параметров.
СТАТЬЯ 3.Обязательства Субподрядчика.
Для выполнения настоящего договора Субподрядчик в счет стоимости ст.2:
3.1. Выполнит своими силами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдаст работы Подрядчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, согласно СН и П.
3.2. Оплачивает Подрядчику генподрядные услуги в размере 1% от договорной цены.
3.3. Выполнит все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
СТАТЬЯ 4.Обязательства Подрядчика.
Для выполнения настоящего договора Подрядчик:
4.1. Обеспечивает материальными ресурсами и техническими средствами. В случае использования материалов и механизмов Субподрядчика Подрядчик оплачивает Субподрядчику по счетам, согласованным с Заказчиком.
4.2. Если Подрядчик не выполнит все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ на объекте, Субподрядчик имеет право на продление окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию.
В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
СТАТЬЯ 5. Сроки выполнения работ.
5.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в течение 1 месяца со дня подписания настоящего договора.
5.2. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора, что приведет к дополнительным затратам времени и денежных средств, согласованные сроки будут отодвинуты соразмерно этому времени. Стоимость работ в этом случае Субподрядчик уточняет составлением предварительной сметы расходов и согласовывает с Подрядчиком.
СТАТЬЯ 6. Платежи и расчеты.
6.1.Подрядчик производит расчет за выполненные объемы работ в денежном выражении по мере поступления денежных средств от Заказчика.
СТАТЬЯ 7. Производство работ.
7.1. В случае если Подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости затрат обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащим качеством.
7.2. С момента начала работ и до их завершения Субподрядчик фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Субподрядчика, предоставляет исполнительную документацию до подписания актов на выполненные объемы работ.
СТАТЬЯ 8. Приемка законченного строительства.
8.1. Приемка законченного строительства осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.
СТАТЬЯ 9. Гарантии.
9.1. Субподрядчик гарантирует:
-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями
настоящего договора;
-качество выполнения всех видов работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке и в период гарантийной эксплуатации.
СТАТЬЯ 10.Особые условия.
10.1.При исполнении договора стороны руководствуются:
действующими законодательными актами, указаниями и вновь издаваемыми документами по вопросам капитального строительства в течение действия договора, ГК РФ, договором подряда и настоящими особыми условиями.
10.2. В случае поставки материалов и конструкций Подрядчиком стоимость приобретенных материалов оплачивается по счетам.
10.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не включены в договор, должны быть оформлены письменно в форме дополнения к договору и подтверждена обеими сторонами.
10.4. Споры, возникшие между сторонами при заключении и исполнении договора, разрешаются в арбитражном суде.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах.