000 «ПКФ ЛШСМУ» в лице и.о. директора Ахмадинуровой Н.А, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» с одной стороны и 000 «Строймеханизация» в лице директора Астудина Е.Е. именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, действующие на основании Уставов предприятий, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. «Субподрядчик» обязуется выполнить устройство дорог с водосточными канавами, планировку площадки с соблюдением общего уклона и отмостки вокруг зданий котельной, склада угля, насосной, камеры смешивания ВНУ ОАО «Шахта ***» в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями СНиП и другими нормативными документами
2.Цена договора.
2.1 Стоимость поручаемых «Субподрядчику» работ по настоящему договору определяется на основании сметного расчета и предварительно составляет 281981 руб.(двести восемьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят один руб.00 коп.) с НДС, без стоимости материалов.
2.2.Договорная цена определяется ежемесячно в зависимости от изменения индексов на зарплату, накладных расходов, плановых накоплений, индексов на механизмы, установленных Центром по Ценообразованию Администрацией ***ской области.
2.3.Дополнительные работы, не учтенные в смете, оплачиваются за отдельную плату и могут быть произведены по письменному согласованию с «Генподрядчиком».
З.Сроки выполнения работ.
3.1. « Субподрядчик» обязуется выполнить указанные в договоре объемы работ в течении одного месяца со дня подписания договора.
3.2. Срок действия договора – до полного окончания работ
4.Права и обязанности сторон.
4.1. «Субподрядчик» обязуется выполнить, а «Генподрядчик» принять и оплатить работы согласно п. 1.1 .настоящего договора.
4.2. «Генподрядчик» обязуется до начала работ передать «Субподрядчику» утвержденную проектно-сметную документацию.
4.3. «Генподрядчик» обеспечивает объект необходимыми материалами с их транспортировкой на стройплощадку.
4.4. «Субподрядчик» своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.
4.5. «Генподрядчик» оплачивает перебазировку по фактическим затратам.
4.6.Охрану строительной техники несет «Генподрядчик», при оформлении передачи в журнале в соответствии с установленным порядком между «Генподрядчиком» и «Заказчиком».
4.7. К Договору прилагается «Свидетельство о государственной регистрации» и «Свидетельство о постановке на налоговый учет»
5. Оплата работ.
5.1. «Генподрядчик» оплачивает «Субподрядчику» договорную стоимость на основании справок КС2 и КС З ежемесячно денежными средствами на расчетный счет «Субподрядчика» или векселями Сбербанка, после выполнения всех работ и подписания справок КС — 2,КС — З при наличии счетов от «Субподрядчика»
5.2. «Генподрядчик» производит предоплату «Субподрядчику» в размере ЗО % от договорной цены в сумме 85000 руб (восемьдесят пять тысяч рублей)
б. Ответственность сторон.
6.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ.
6.2.Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если одна из сторон нарушает договорные обязательства, а переговоры между сторонами не привели к соглашению об урегулировании спорного вопроса в течении 2-х месяцев.
6.3.Настоящий договор может быть изменен с согласия сторон и оформляется дополнительным соглашением обязательным для сторон.
6.4.Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицом без письменного согласия сторон не допускаются.
6.5.Стороны урегулируют возникшие разногласия путем переговоров либо в претензионном порядке в течении разногласий между сторонами спор передается на рассмотрение Арбитражного суда ***ской области.
6.6. Настоящий договор составлен в 2 х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой стороны.