____________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ОАО « Глория Джинс», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Скиба А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг технического обслуживания, ремонта, монтажа, демонтажа следующего оборудования:
_________________________ с использованием собственных материалов и запасных частей, согласно заявкам, поступающим от Заказчика в период действия настоящего договора, в соответствии с согласованным сторонами перечнем работ, изложенном в Приложениях к настоящему Договору.
1.2. Техническое обслуживание включает в себя проведение профилактического осмотра и профилактических работ оборудования в объемах, согласно Приложению № 1.
1.3. Ремонт оборудования включает в себя услуги, согласно Приложению № 1. Необходимость проведения ремонта оборудования и объем работ определяется в каждом конкретном случае после выявления неисправностей в работе оборудования.
1.4 Демонтаж и монтаж оборудования включает в себя услуги, согласно Приложению №1 которые производятся по отдельным заявкам Заказчика.
1.5.Объёмы, стоимость и сроки проводимых работ оформляются дополнительными соглашениями к данному договору и являются его неотъемлемой частью.
1.6.Оказание исполнителем услуг производится на территории административных образований СФО.
2.Цены и порядок расчетов.
2.1. Услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком по договорным ценам, в соответствии с дополнительными соглашениями.
2.2. Услуги, предоставляемые Исполнителем по ремонтным и монтажным работам сверх объема работ, перечисленных в Приложении № 1, а также запасные части и расходные материалы, используемые при выполнении услуг, оплачиваются по договорным ценам, согласованным сторонами в каждом конкретном случае.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится по безналичному расчету в соответствии со счетом, выставляемым Исполнителем, в течение 5-ти рабочих дней после подписания сторонами «Акта приема-сдачи выполненных работ».
3.Порядок сдачи и приема работ.
3.1. Исправность оборудования после выполнения работ проверяется в присутствии Заказчика, в соответствии с требованиями Эксплуатационной документации.
3.2. В течение 3 дней после завершения работ Исполнитель и Заказчик подписывают двухсторонний «Акт приёма-сдачи выполненных работ».
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать Акт «приёма-сдачи выполненных работ» в течение 3 дней после завершения работ составляется Акт разногласий с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
4. Права и обязанности Заказчика.
4.1. Права Заказчика:
4.1.1. Контролировать объем и качество выполненных работ.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Производить оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
4.2.2.Обеспечить соблюдение требований к помещению, предназначенному для размещения оборудования, к системам заземления и электропитания, согласно Эксплуатационной документации.
4.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Исполнителя в помещения Заказчика для проведения работ по настоящему договору.
5. Права и обязанности Исполнителя.
5.1. Права Исполнителя:
5.1.1. Приостановить работы на объекте при невыполнении Заказчиком требований Эксплуатационной документации и обязательств по настоящему Договору.
5.2. Обязанности Исполнителя:
5.2.1. Проводить работы указанные п.1.1, в согласованный с Заказчиком срок.
5.2.2. Инструктировать по просьбе Заказчика его работников об особенностях эксплуатации оборудования.
6. Особые условия.
6.1. О желании расторгнуть настоящий договор одна сторона письменно извещает другую сторону за один календарный месяц.
6.2. Вызов мастера производить по телефону в ________________________________________________________________
7. Ответственность сторон.
7.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за неисправность оборудования после его монтажа, демонтажа, ремонта, технического обслуживания в случае нарушения последним правил эксплуатации или нестабильности электрической сети.
7.2. За нарушение п.2.3 настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.1 % за каждый день просрочки от суммы счета.
7.3. Если срок выполнения работ превышает срок, установленный подпунктом 5.2.1, Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, сверх сроков, установленных для выполнения работ.
8. Гарантии.
8.1. Исполнитель при ремонте или замене каких-либо запчастей оборудования, указанного в п.1.1., гарантирует их бесперебойную работу в течение 12 месяцев со дня установки.
8.2. В случае поломки замененных либо отремонтированных запчастей в течение гарантийного периода Исполнитель обязуется произвести их ремонт или замену за свой счет.
9. Срок действия Договора.
9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «27» марта 2012 г. по «31» декабря 2012 г.
9.2. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному на каждую из сторон. Все изменения в настоящий Договор вносятся путем заключения дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами, и являются его неотъемлемой частью.
9.3. Все Приложения, указанные в тексте настоящего Договора, подписываются сторонами и являются неотъемлемой его частью.
9.4. Действие настоящего договора продлевается на один год, если ни одна сторона за 15 дней до окончания установленного срока не уведомит противоположную сторону о намерении не продлевать договорные отношения.
10. Прочие условия
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
10.2. В случае если стороны не придут к соглашению, разрешение спора передается на рассмотрение Арбитражного суда, находящегося по месту расположения ответчика.
11.Форс-мажор.
11.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с ГК РФ, повлекших неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
Загрузка...